Оферта на заключение договора монтажа оборудования
1. Термины и определения
1.1. В целях настоящего документа нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Подрядчик – Индивидуальный предприниматель Конторин А.В.
Заказчик – лицо, совершившее Акцепт настоящей Оферты.
Стороны – Подрядчик и Заказчик.
Оферта – предложение Подрядчика заключить Договор на изложенных в настоящем документе условиях.
Акцепт – полное и безоговорочное принятие Оферты в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса Российской Федерации путем осуществления действий, указанных в разделе 2 настоящей Оферты.
Договор – соглашение между Подрядчиком и Заказчиком о поставке Оборудования и выполнении Работ, заключенное посредством Акцепта настоящей Оферты.
Работы - установка на Объекте Заказчика Оборудования, выполнение установочных, а также пуско-наладочных работ.
Объект – здание/помещение, указанное Заказчиком в Заявке на выполнение Работ, в котором Подрядчик проводит Работы.
Оборудование – оборудование, передаваемое Подрядчиком и устанавливаемое на Объекте. Перечень Оборудования закреплен сторонами в Счете к настоящей оферте.
Сайт – сайт Подрядчика, размещенный в сети интернет по адресу mos-gsm.ru.
Заявка – задание Заказчика на выполнение работ, направленное Подрядчику посредством формы обратной связи, размещенной на Сайте или посредством совершения Заказчиком телефонного звонка / направления сообщения по номерам телефонов, указанным на Сайте Подрядчика.
1.2. Если иное прямо не указано в иных пунктах настоящей Оферты, термины, употребляемые с большой буквы и использованные как в единственном, так и во множественном числе при их толковании будут иметь значение, приведенное в Терминах и определениях.
2. Общие положения
2.1. Настоящая Оферта на заключение договора поставки Оборудования и выполнения Работ является юридически обязательным соглашением между Сторонами, и представляет собой публичную оферту в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Настоящая Оферта является открытым и общедоступным документом. Действующая редакция Оферты располагается в сети «Интернет» по сетевому адресу (доменному имени): mos-gsm.ru.
2.3. Оферта может быть изменена/дополнена и/или отозвана в любое время по усмотрению Подрядчика. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента её размещения на Сайте mos-gsm.ru, если в тексте Оферты не указана иная дата вступления в силу новых условий. Изменения/дополнения не распространяются на Оферту, Акцепт которой был осуществлен до момента вступления в силу таких изменений/дополнений.
2.4. Заказчик обязан ознакомиться с условиями Оферты до момента совершения Акцепта. Акцептом настоящей Оферты является внесение Заказчиком оплаты. В случае несогласия Заказчика с какими-либо из положений настоящей Оферты, Заказчик не вправе совершать Акцепт.
3. Предмет договора
3.1. Подрядчик по Заявке Заказчика обязуется выполнить Работы, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения Работ и оплатить их.
4. Порядок исполнения Договора
4.1. Заказчик направляет Подрядчику Заявку.
4.2. Подрядчик рассматривает направленную Заявку и направляет Заказчику счет, в котором указаны перечень и стоимость Работ, сроки выполнения Работ. Окончательная стоимость Работ может быть определена Подрядчиком только после выезда на Объект и осуществления замеров.
4.3. Перечень и стоимость Работ и Оборудования, указанные в счете, считаются согласованными Заказчиком с момента оплаты счета.
4.4. Для выполнения Работ Заказчик обязан предоставить Подрядчику:
информацию об Объекте (план-схема здания, план коммуникаций, план электросетей, план слаботочных сетей), направив ее на адрес электронной почты Подрядчика sales@mos-gsm.ru. В случае предоставления неполной или некорректной информации об Объекте ответственность за возможные последствия лежит на Заказчике.
доступ к Объекту ежедневно с 9-00 до 18-00.
4.5. Окончание Работ по настоящему договору подтверждается составлением и подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки работ. Приемка Работ осуществляется Заказчиком в день окончания Работ.
4.6. Работы являются выполненными надлежащим образом, а Акт сдачи-приемки работ подписанным, если Заказчик не подписал предоставленный Акт сдачи-приемки работ и в течение 5 рабочих дней с даты окончания работ не направил мотивированные замечания по выполненным Работам и/или Оборудованию в адрес Подрядчика.
4.7. Заказчик, принявший Работы без фактической проверки, лишается права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Стоимость Работ и Оборудования отражается в счете, выставленном Подрядчиком после получения Заявки. Такой счет является неотъемлемой частью настоящей Оферты.
5.2. Стоимость Услуг определяется на основании информации об Объекте, предоставленной Заказчиком и отражается в счете, представленном Заказчику.
5.3. Моментом оплаты Услуг считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
6. Ограничение ответственности
6.1. Подрядчик не несет ответственности за любые косвенные/непрямые убытки и/или упущенную выгоду Заказчика и/или третьих лиц в результате и/или в связи с выполнением Работ.
6.2. Независимо от положений настоящего раздела Договора и в ситуациях прямо им не предусмотренных совокупный размер ответственности (штрафов, неустоек, возмещаемых убытков) Подрядчика не может превышать 10% (десять процентов) от стоимости Работ, оказанных по Договору на основании соответствующей Заявки.
6.3. Подрядчик не несет ответственность за неисправности, возникшие из-за несоблюдения Заказчиком или иными лицами, не имеющими отношения к Подрядчику, правил эксплуатации установленного оборудования.
6.4. В ситуациях, когда выполнение Работ невозможно по вине Заказчика, Заказчик оплачивает Подрядчику полную стоимость работ. В ситуации, при которой исполнение договора невозможно по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные расходы.
7. Срок действия Договора
7.1. Договор вступает в силу с момента совершения Акцепта Оферты, согласно п. 2.4. Договора, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Прекращение Договора
8.1. Договор может быть прекращен Подрядчиком в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
8.2. Договор может быть прекращен Заказчиком путем направления письменного уведомления Подрядчику не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента выполнения Работ.
9. Гарантийные обязательства
9.1. Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев со дня установки Оборудования на объекте Заказчика.
9.2. Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине производителя или Подрядчика. Неисправности, возникшие в результате механических повреждений (включая повреждения пломб и наклеек), а также в результате нарушения правил эксплуатации, в рамках гарантийных обязательств не устраняются. Гарантийные обязательства по ремонту и замене Оборудования не распространяются на неисправности, возникшие в результате неполадок в работе электрической сети, а также в случае изменения операторами связи приоритетных частот, используемых для передачи данных.
9.3. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком Работы составляет 12 месяцев со дня установки Оборудования и не распространяется на случаи, не зависящие от Подрядчика: снижение мощности передатчика базовой станции сотового оператора, изменение окружающей застройки в районе монтажа репитера, перенос или демонтаж базовых станций сотового оператора, неудовлетворительной работой несертифицированных сотовых телефонов, отсутствием стабилизатора 220 В. электропитания репитера и выход из строя блока питания.
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия Сторон подлежат разрешению путем переписки и переговоров с использованием обязательного досудебного (претензионного) порядка. В случае если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
10.2. Для соблюдения обязательного досудебного порядка разрешения спора Заказчик обязан направить свои претензии в письменной форме с приложением документов, подтверждающих основания, на которых основаны соответствующие требования. Срок рассмотрения претензии Подрядчиком составляет не более 30 (тридцати) дней.
10.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с положениями действующего на момент совершения Акцепта законодательства Российской Федерации. Вопросы, прямо не урегулированные положениями настоящего Договора, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации.